高空施工承攬合同
施工企業(yè)要在日趨激烈的市場競爭中立于不敗之地,需要對其承攬工程的能力進(jìn)行全面評估.那么高空施工承攬合同又是怎么一回事呢?以下是小編為大家整理的高空施工承攬合同范文,歡迎參考閱讀。
高空施工承攬合同范文1
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就 工程作業(yè)承攬協(xié)商一致,簽訂本合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點: 。
3、承攬方式:該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日,總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計劃)。
3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式:合同簽訂后支付 工程款,工程竣工驗收合格后甲方向
乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的 %,剩余 %的工程款作為乙方的質(zhì)保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
在施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工,認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范。
五、雙方責(zé)任和權(quán)利
(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利
1、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項目部的質(zhì)量工期要求,甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。
(二)乙方責(zé)任和權(quán)利
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)等工作。
2、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn),對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學(xué)安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞,應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇,出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質(zhì)量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
六、違約責(zé)任:
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,如因質(zhì)量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負(fù)責(zé),由此給甲方造成損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
高空施工承攬合同范文2
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。 承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供,根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前7天通知甲方承辦;
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補給乙方。
六、建房工期:自農(nóng)歷8月11日開始施工算起, 到未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、 工程款支付方式:
乙方進(jìn)場后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款,以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
2、主體完工結(jié)頂,驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗,確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日p副標(biāo)題e
高空施工承攬合同范文3
發(fā)包人(甲方):
承攬人(乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,經(jīng)甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式,承包給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同。
一、 施工地點:
建筑面積:平方米。
二、承攬內(nèi)容及承攬價格:
1、承攬內(nèi)容:按甲方提供的施工圖紙(從基礎(chǔ)以上至封頂)和修改通知內(nèi)容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結(jié)構(gòu)工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內(nèi)容)。1—4樓自拌混凝土,5—6樓用商混,泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程:
(1)室內(nèi)裝修:內(nèi)墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內(nèi)地坪C15抹面找平,室內(nèi)地磚,樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內(nèi)踢腳線、衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、衛(wèi)生間防水、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內(nèi)裝修包括1—6樓,其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修:外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚、花崗巖石材臺階面、鄰房墻面一般抹灰。
水電內(nèi)容:包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關(guān)、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部內(nèi)容。腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護(hù)搭設(shè)、拆除。場地圍欄設(shè)置,抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進(jìn)退場、上下車、腳手架用料、模板用料進(jìn)出場。上下車、建筑材料進(jìn)場堆碼、場內(nèi)運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車,打掃衛(wèi)生,按質(zhì)按量承攬完成,包并工。
2、承攬價格:按建筑面積承攬,每平方米單價為人民幣315元,工程竣工驗收后按實際面積結(jié)算。(建筑面積計規(guī)則,執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計算規(guī)則)。
3、乙方負(fù)責(zé)提供自己使用的施工機械,垂直運輸、卷揚機和用電管理,手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養(yǎng)維修。若因違反操作規(guī)程使用,造成電源、水源損失由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方提供的電源、水電費用,及甲方提供的材料。
三、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn):
乙方必須嚴(yán)格按施工圖及國家現(xiàn)行施工規(guī)范要求施工,按國家建筑工程標(biāo)準(zhǔn)驗收,質(zhì)量等級為單項及總體驗收一次性達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),觀感評定質(zhì)量總體驗收不合格者,乙方無條件返工,返工工料一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、施工期限、付款辦法和保修事項:
1、施工日期:按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同,從11月14日至6月14日止,共計7個月。
2、付款方式:乙方材料進(jìn)場時,甲方付給乙方材料款壹萬元,第一層板面澆筑完畢付貳萬元,以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元??⒐を炇蘸细窈?,經(jīng)結(jié)算后扣保修款,尾款在工程完工30天內(nèi)付清。封頂裝修后按施工進(jìn)度80%支付進(jìn)度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算,保修費按承攬價款3%扣下,無質(zhì)量問題保修期滿結(jié)清。凡屬乙方因施工質(zhì)量問題,乙方接到通知兩天內(nèi)必須到場保修,若不到場,甲方保修,保修費用由乙方負(fù)責(zé)。
五、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)場施工作業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
2、為保證工程順利施工按時付進(jìn)度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止,對每道工序進(jìn)行檢查驗收,驗收合格才能進(jìn)行下道工序施工。
六、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)任:
1、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》,達(dá)到《施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》,做到安全生產(chǎn)、安全用電,做好進(jìn)場職工安全勞動保護(hù)工作,若不遵守有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),造成損失,一切損失、費用和法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護(hù)欄材料、警示標(biāo)志。
2、本承攬工程乙方安全管理責(zé)任目標(biāo)是:
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)安全生產(chǎn)必須達(dá)標(biāo),杜絕安全事故發(fā)生。
3、乙方承攬工程負(fù)責(zé)人譙倫強為本承攬工程安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對本承攬工程安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任,如突破上述安全生產(chǎn)指標(biāo),由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方必須負(fù)責(zé)組織所有進(jìn)場施工作業(yè)人員參加一、二級宣傳教育,負(fù)責(zé)組織對參加承攬作業(yè)人員三級安全教育和培訓(xùn),并熟悉所有從事的生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)狀況后方可進(jìn)場作業(yè)。未經(jīng)教育人員,不允許上崗作業(yè)。承攬方所從事的特種作業(yè)的施工人員,必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格持證上崗,各種機械的操作必須定人,專人負(fù)責(zé)保證安全,各進(jìn)場人員必須佩帶安全帽,特種作業(yè)安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護(hù)欄搭設(shè),安全措施搭設(shè)必須按國家有關(guān)規(guī)范搭設(shè),若搭設(shè)不到位或不規(guī)范,發(fā)生事故責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。在整個施工過程中,發(fā)生一切安全事故由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用,提供施工作業(yè)人員的一切勞動保護(hù)用品、費用以及發(fā)生事故后,賠償外的一切經(jīng)濟費用和開支。甲方不承擔(dān)一切安全事故的法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。
7、發(fā)生事故后乙方應(yīng)及時組織搶救及上報有關(guān)部門。
七、其他事項:
1、乙方進(jìn)場施工人員必須遵紀(jì)守法,若違法亂紀(jì)造成損失,一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方進(jìn)場人員必須節(jié)約愛護(hù)原材料,發(fā)現(xiàn)浪費行為,造成損失,甲方有權(quán)扣款。
2、乙方在施工中,中途違約,甲方不再進(jìn)行結(jié)算付款,并有權(quán)追究造成毀約損失責(zé)任。
3、本合同雙方簽字后生效,一式四份雙方各持二份,雙方必須共同遵守執(zhí)行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
看了高空施工承攬合同
